на выполнение работ по ремонту жилого дома, находящегося в муниципальной собственности, по ул. Набережная, 2 Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района

п. Искра "__"________ 2015 г.

Администрация Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы Искринского сельского поселения Азарова Александра Захаровича, действующей на основании Устава Искринского сельского поселения, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________, действующ___ на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___ от ______2015 г.) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме, заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту жилого дома, находящегося в муниципальной собственности, по ул. Набережная, 2 Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

по адресу: ул.Набережная дом 2 п. Искра, Урюпинский район, Волгоградская область согласно Приложениям №№ 1-3 к Контракту и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложениях №№ 1-3 к Контракту.

2.2. Гарантийный срок

2.2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать установленным законом требованиям.

2.2.2. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок (срок годности) 60 (шестьдесят) месяцев, гарантия на оборудование, из которого осуществляется монтаж составляет 60 (шестьдесят) месяцев. Течение гарантийного срока начинается со дня со дня принятия результата работы Заказчиком.

2.2.3. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.

2.2.4. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы, если иное не предусмотрено законом.

2.3. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, установленный в таком требовании.

3.ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена работы определяется на основании проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____ от _____2015 г.) и составляет __________________ (______________) рублей и включает НДС (___ %) в сумме____________ (______________) рублей.

В случае, если Подрядчиком по данному контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. В цену работы, указанную в Контракте, включаются: НДС, стоимость работ и оборудования, затраты на доставку оборудования, резерв средств на непредвиденные работы, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по контракту, а так же цена включает в себя все налоги, сборы и прочие расходы, связанные с выполнением работ.

3.4. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приёмки выполненной работы.

3.5. Расчёты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платёжными поручениями.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Валютой для установления цены Контракта и расчетов с Подрядчиком является рубль Российской Федерации.

3.8. Источник финансирования Контракта – бюджет Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Контрактом, в следующие сроки:

- начальный срок – 04 сентября 2015 года;

- конечный срок –15 октября 2015 года.

4.2. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы.

4.3. Контроль за выполнением работы

4.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

4.3.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) дней после получения запросов.

4.3.4. Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы за 1 (один) день до ее проведения.

4.3.5. Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга в срок за 3 (три) дня.

4.3.6. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.5. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)

4.5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков.

4.5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

4.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

5.1. Приемка работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика

5.2. Приемочная комиссия обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 3 (трех) дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

5.3. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче.

5.4. Приемка выполненной работы осуществляется в месте выполнения в п. Искра Урюпинский р-он Волгоградской области по адресу:.Набережная дом 2 п. Искра Урюпинского района Волгоградская область, работ по ремонту жилого дома, находящегося в муниципальной собственности, по ул. Набережная, 2 Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

5.5. Подрядчик обязан передать приемочной комиссии Заказчика вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

5.6. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. Акт о недостатках составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5.7. Акт о недостатках, выявленных приемочной комиссией Заказчика в результате работы должен быть направлен Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

5.8. По результатам приемки работ в течение 3 (трех) дней приемочной комиссией Заказчика составляется акт приемки выполненных работ, который утверждается Заказчиком, подписывается всеми членами приемочной комиссии и в течении 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания передается Подрядчику в письменном виде либо по электронной почте, либо посредством факсимильной связи.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.9. При уклонении приемочной комиссии Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда результат работы должен был быть передан Заказчику, продать результат работы при условии двукратного предупреждения Заказчика, а вырученную сумму за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки приемочной комиссией Заказчика несет Подрядчик.

5.11. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по настоящему Контракту.

6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком обязательств, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему выполняемых работ, установленных настоящим Контрактом.

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия или по вине другой Стороны.

6.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

6.13. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.14. Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненную работу на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки выполненной работы на сумму начисленной неустойки (пени, штраф).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в перечень, предусмотренный ст.1761 Налогового кодекса РФ или передает Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере ­__________ (Размер обеспечения будет указан по результатам открытого аукциона в электронной форме, согласно п.37 Раздела 2 настоящей документации).

7.3. Реквизиты счета Заказчика для внесения обеспече­ния исполнения Контракта

Администрация Искринского сельского поселения Урюпинского района Волгоградской области

ИНН 3431006637 КПП 343101001 ОКТМО 18654452 л/с 05293049040 в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области БИК 041806001 Расчетный счет 40302810600003000522 в отделение Волгоград г. Волгоград

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать:

«Обеспечение исполнения контракта по открытому аукциону в электронной форме №____________».

Для банковской гарантии:

7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 7.2 настоящего Контракта. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

7.6. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

7.7.Денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта, внесенные Подрядчиком на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возвращаются Заказчиком не позднее 30 (тридцать) рабочих дней со дня подписания им документов подтверждающих исполнение.

7.8.Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта путем их перечисления на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в пункте 11 настоящего Контракта.

7.9.Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 11 настоящего Контракта.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Волгоградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт действует с момента заключения до 31.12.2015 г.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар;

г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренного контрактом;

9.3. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

9.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в п. 11.3 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Перечень приложений к Контракту

11.2.1. Приложение № 1 Задание на выполнение работы

11.2.2. Приложение № 2 Локальный сметный расчет

11.3. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: Подрядчик

Наименование: Администрация Искринского се Наименование: ____________________

льского поселения Урюпинского муниципального Юридический адрес: _______________

района

Юридический адрес: ул. Победы 10 п. Искра

Урюпинский район Волгоградская область

ОГРН 1053457064528 ОГРН _____________________________

ИНН __3431006637_______________ ИНН

КПП 343101001 КПП

Р/с 40204810600000000089 Р/с ______________________________

в Отделение Волгоград г. Волгоград в ________________________________

К/с ________________________________ К/с ______________________________

БИК 041806001 БИК ______________________________

ОКПО 4123277 ОКПО _____________________________

От имени Подрядчика От имени Заказчика

А.З. Азаров___________________________

Глава Искринского

Сельского поселения

В документации об электронном аукционе любое указание на товарные знаки следует читать в сопровождении слов «или эквивалент», в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Поиск по сайту: