 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
В Разделе 2. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения электронного аукциона».
| № п/п | ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ | |
| 1. | Заказчик (контактная информация) | Администрация Искринского сельского поселения Урюпинского района Местонахождение: Волгоградская область, Урюпинский район, п. Искра ул. Победы д.10 Почтовый адрес: 403156 Волгоградская область, Урюпинский район, п. Искра, ул. Победы, 10 E-mail: r a_uryp14sp@volganet.ru Факс: 8(84442) 9-51-64. Телефон: 8(84442) 9-51-64 Ответственное лицо: Ответственное лицо заказчика (Ф.И.О) Азаров Александр Захарович 8(84442) 95174 |
| 2. | Информация о контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракт | Азаров Александр Захарович, (84442) 9-51-74 E-mail: r a_uryp14sp@volganet.ru срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта определен в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года N 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3. | Уполномоченный орган (контактная информация) | Администрация Искринского сельского поселения Урюпинского районаАдрес: 403156, Волгоградская область, Урюпинский район, п. Искра, ул. Победы, 10, e-mail: r a_uryp14sp@volganet.ru, факс (84442) 9-51-74. Контактное лицо по организационным вопросам проведения процедуры аукциона: Ханьшева Ирина Игоревна тел. (84442) 9-51-74. |
| 4. | Адрес электронной площадки в сети Интернет | ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://sberbank-ast.ru |
| 5. | Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | www.zakupki.gov.ru |
| 6. | Способ определения подрядчика | Открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| 7. | Место, порядок подачи заявок участников закупки | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона; подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона; отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки |
| 8. | Наименование объекта закупки | выполнение работ по ремонту здания Дома культуры Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| 9. | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД) ОК 034-2007 | 45.45.13.190 |
| 10. | Ограничение участия в аукционе | установлены |
| 11. | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 12. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предоставляются. |
| 13. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов | Не предоставляются. |
| 14. | Источник финансирования Коды КБК | бюджет Искринского сельского поселения Урюпинского муниципального района КБК 954 0501 7901001 244 КОСГУ 225 |
| 15. | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 218 214,11 (один миллион двести восемнадцать тысяч двести четырнадцать) рублей 11 копеек. Цена контракта является твердой и устанавливается на весь срок исполнения контракта. |
| 16. | Цена единицы работы или услуги | Не установлена. |
| 17. | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию | Не установлена. |
| 18. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | безналичная форма оплаты путем перечисления средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 19. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона 44-ФЗ | Приложение 1 к настоящему Разделу. |
| 20. | Порядок формирования цены контракта | цена с учетом НДС, включает в себя стоимость работ и материалов, организационно-производственные затраты, затраты на доставку материалов, их погрузку и разгрузку, резерв средств на непредвиденные расходы, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по контракту. |
| 21. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль. |
| 22. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется. |
| 23. | Место выполнения работ; сроки выполнения работ; условия выполнения работ | Место выполнения работ - Волгоградская область, Урюпинский район, п. Искра ул. Набережная, 2. Сроки выполнения работ – Начало работ производится с 04 сентября по 15 октября 2015 года. Условия выполнения работ –работы выполняются подрядчиком в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, из своего материала, своими силами и средствами, возможно привлечение субподрядных организаций |
| 24. | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ | Допускаются изменения при исполнении контракта: - изменение объема работ не более чем на десять процентов; - возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте; - при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств; -при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ |
| 25. | Возможность увеличения количества поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ | Допускается |
| 26. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Предусмотрен |
| 27. | Требования к участникам аукциона | 1) не проведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе; 3) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 4) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 28. | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные заказчиком | 1)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица. 2)отсутствие сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 29. | Инструкция по заполнению первой части заявки | Приложение 2 к разделу 2 Информационная карта электронного аукциона |
| 30. | Документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1.1. Согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) Согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 - 5 пункта 27. настоящего Раздела; 4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5) Документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества, предоставляемого заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям: 5.1) Для социально ориентированных некоммерческих организаций: представление дополнительных документов не требуется (т.к. отнесение участника электронного аукциона к социально ориентированным некоммерческим организациям будет определяться по его уставу и выписке из единого государственного реестра юридических лиц). 5.2) Декларация участника электронного аукциона о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 31. | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | «12» августа 2015 г. с момента размещения извещения о его проведении. |
| 32. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 16-00 «20» августа 2015 г. |
| 33. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | «24» августа 2015 г. |
| 34. | Дата проведения электронного аукциона | «27» августа 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. |
| 35. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений - «16» августа 2015 г. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений - «20» августа 2015 г. |
| 36. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 12 182,14 (двенадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 14 копеек. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником аукциона путем внесения денежных средств. |
| 37., | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения | В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком, включенным в перечень, предусмотренный ст.1761 Налогового кодекса РФ или передает Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов определяется Подрядчиком самостоятельно. Размер обеспечения исполнения контракта: 5 % от начальной цены контракта, что составляет 60 910,71 (шестьдесят тысяч девятьсот десять) рублей 71 копейка. В случае если в электронном аукционе предложение победителя о цене контракта на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона при подписании контракта обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации – 91 366,07 (девяносто одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей 07 копеек, если в составе заявки на участие в электронном аукционе не предоставлена информация, подтверждающая добросовестность победителя электронного аукциона. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Участником закупки предложено заключить контракт. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта: Администрация Искринского сельского поселения Урюпинского района ИНН 3431006637 КПП 343101001 ОКТМО 18654452 л/с 05293049040 в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области БИК 041806001 Расчетный счет 40302810600003000522 в отделение Волгоград В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения контракта по открытому аукциону в электронной форме №____________». Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет 30 рабочих дней с момента приемки работ. |
| 38. | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Согласно 44-ФЗ |
| 39. | Признание участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении 13 (тринадцати) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на 25 (двадцать пять) процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта. |
Приложение 1 к Разделу 2
Информационная карта электронного аукциона
Поиск по сайту: